大家好！今天让小编来大家介绍下关于工期索赔报告范文（工期索赔报告范文）的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。
文章目录列表:
遇到涉及停工的项目，如何进行施工索赔？
一、停工索赔程序某工程于2016年3月20日承包商中标，合同总额：1.8亿元，合同工期：2016年6月1日-2017年11月15日。
1、2016年6月1日开工
2、2016年12月5日因工程款不到位造成停工
停工时间11个月，属于长期停工的范畴，停工是因为发包方无力支付工程款,致使合同无法继续履行而造成的。这时,承包方有权要求发包方支付在合同终止前已完工程的人工、材料、机械设备的全部支出,并可要求发包方对各项管理费用、利息、保险费用等进行赔偿。提交索赔时应遵循两个原则，一是所发生的费用应是承包方履行合同所必须的和已经实际发生的；二是承包方不应由于停工的发生而额外受益或额外受损，即对实际损失进行赔偿。
3、2017年10月26日，就恢复施工问题，业主与项目部召开会议
会议内容：本工程于2016年12月5日停工，经双方协商决定于2017年10月30日恢复施工，为解决施工单位提出的停工损失，针对施工单位提出问题，双方达成共识，确认如下：（1）因为工期延误造成的钢材购买价差，业主承诺给予补偿，具体计算原则双方协商；（2）因为工期延误造成的预制场租赁时间增加而引起的租赁费增加，业主予以补偿，补偿时间及总额度双方协商解决；（3）停工期间留守人员工资、大型设备增加的调遣费用、设备待用费用按实际发生支付；（4）停工期间发生的水电费用支出按实际发生支付；（5）因工程款延误支付产生的贷款利息今后协商解决；（6）停工期间发生的临建折旧另议；（7）停工期间施工单位增加的管理费另议。并定于2017年12月31日前具体确认各项的补偿数额并签订补充协议。
4、2017年10月30日恢复施工
5、2017年12月4日项目部上报了停工损失索赔报告
由于材料价格上涨部分确认比较复杂，监理建议除材料价格上涨部分的其他费用先行上报，以便尽快确认。
6、承包商于2018年1月23日重新上报第一部分其他费用（除材料涨价部分）1413万元，2018年6月1日上报第二部分材料上涨费用2542万元。
7、2018年8月21上午、22日下午和23日上午召开停工损失费用审核会
除在设备怠工、人员怠工、预制场租赁费用问题上存在较大分歧外，基本达成一致意见（见以下表格）。
已经确认的停工损失和物价上涨费用明细
8、2018年9月18日上报《关于尽快确认停工有关事宜的》的报告，希望业主在2018年9月30日前确认停工有关事宜，如不能尽快解决，工程将会于2018年10月11日因工程款不到位造成停工。
二、停工损失计算方法
1、人员窝工、机械停置费用的计算
发包方对工程停工出具了有关人员、机械停置签证的,人工窝工、机械停置费按签证计算。双方未做停工退场签证的，可以根据施工组织设计及进退场报表等资料，确定停工时已施工的项目，根据施工内容数量确定需要的施工人数和机械设备的种类，机械数量可以从施工组织设计中查得。停工时间可按合同有关条款执行或由双方协商确定。合同中未对停工时间进行约定，双方又达不成协议的，目前对此类停工时间如何计算还没有专门的规定。
本工程合同中未对停工损失进行约定，也没有人员、机械设备的进退场纪录，在停工损失的谈判中承包方处于被动。资料、证据的收集很重要，在以后的类似工程中应引起重视。在索赔报告中，承包方观点是施工机械在工地停工后,一直停放在工地上，其机械闲置费应从停工开始计至复工为止。目前业主同意部分补偿，因没有进退场纪录，没有支持性文件，该费用只可部分争取。
2、根据约定已定购的材料、设备费用的计算
对于承包方已按合同约定订货的材料、设备，承包商应负责退货或解除购货合同,不能退还的货款和货物、解除定货合同所发生的费用由业主承担。
3、进度款利息的计算
承包商按合同的约定向监理工程师或业主代表按月提交已完工程量的报告，监理工程师或甲方代表收到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量。确认计算结果14天内，业主应向承包方支付工程进度款。延付进度款可按月计算复利，延付进度款利息的计算时间应从确认计算结果后第15天开始，算至办理结算形成结算报告的时间为止。在项目索赔报告中，申请赔偿进度款利息321万元。该费用有法有约有据，理应补偿，但是考虑到业主的承受能力，该费用最终可能得不到补偿，作为停工损失谈判的一个筹码。
4、临时设施费补偿计算
由于终止合同的工程已完工程结算款中所包含的临时设施费，一般小于承包方的实际花费。因此，对工程完成比例不大的项目，临时设施费补偿，可通过清点现场承包方所建的临时设施的实际投入减去工程结算中所含的临时设施费求得。对于主体工程已经完成的，承包方所投入的临时设施一般均已到位，这时临时设施补偿可通过以下算式进行计算：投标书中的直接费×临时设施费率×中标通知书中规定的上浮或下浮比率-已完工程结算中所含的临时设施费。在项目索赔报告中，因临时设施花费金额较小，在停工损失谈判中承包商主动放弃补偿要求，作出让步的姿态，以利于其他项目的索赔。
5、管理费的计算
从工程停工至承包方撤离工地，承包商可向发包方要求在此期间的现场管理费。
现场管理费的计算可由:
本工程直接费×现场管理费率÷合同工期×停工天数×折减系数。
工程直接费可按投标书中的直接费×中标通知书中规定的上浮(下浮)比率或直接费与工程含税造价的比例×工程(概)预算造价确定。停工天数的确定同上述人工机械停置时间的确定。工地停工后，承包商投入的管理费用相对正常施工时少，因此应乘一个折减系数，该系数可参照有些省、市的经验，按40%左右的比例计算。
6、看场费用
停工期间，承包商派人看管工地现场的，应参照同类人员社会平均工资水平计算看场期间的看场费用。
三、几点心得体会
1、停工之后，承包商应在规定的时限内向发包方提出办理停工补偿协议，如果协议不成(或得不到发包商的有关答复)，则在规定的期限内自动做好人员、机械的撤离工作，并作好记录，以书面形式通知业主，以减少自身的损失，不要抱着我停工多长时间，业主就得补我多长时间人员、机械的停置损失的思想而盲目等待。本项目虽然没有人员、机械的进退场纪录，谈判工作处于被动，但由于人员、机械撤场比较及时，停工造成的损失并不大。
2、停工之后，业主不能就停工的时间长短作出明确判断，承包商不能自行撤离施工现场的，建议承包方在合理的时间间隔内(一般为28天)，定期向发包方通报一次停工期间人工、机械的停置情况及补偿报告，并要求业主签收、答复。本项目有停工及复工报告，对停工时间有明确的判断，不存在停工时间不明确的问题。
3、停工期间，承、发双方都应实事求是地做好停工期间的有关数据的记录，最好能收录有关的图文资料，有必要的还可进行公证，以有利于日后的停工补偿计算工作。
4、重视合同管理，合同管理在工程项目管理的实施过程中占有重要地位，是索赔成功的必要条件，不能脱离合同谈索赔。全面、严格地履行合同是进行索赔的必要条件，同时，签订一个好的合同文本，既有利于合同的履行，也有利于为索赔提供依据，要尽可能地使合同文件规范化，使合同执行中始终有“法”可依。
相信经过以上的介绍，大家对遇到涉及停工的项目，如何进行施工索赔也是有了一定的认识。欢迎登陆中达咨询，查询更多相关信息。
更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作，提升中标率，您可以点击底部官网客服免费咨询：https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd
索赔申请表监理怎么写
一、工程费用索赔申请表怎么写工程名称：
致： （监理单位）
根据施工合同条款第 条的规定，由于________________________________的原因，我方要求索赔金额（大写）_____________________________，请予以批准。
索赔的详细理由及经过：
索赔金额的计算：
附：证明材料
承包单位（章）__________
承包单位（章）__________
项目经理_____________
日 期_____________
二、工程索赔单的内容
一个完整的索赔报告单应包括如下内容：总论部分、根据部分（说明具有索赔的权利---索赔能否成立的关键，主要包括以下内容：索赔事件的发生情况、已递交的索赔意向通知书、索赔事件的处理过程、索赔要求的合同根据、所附的证据资料）、计算部分、证据部分（索赔报告的重要组成部分）
前言叙述这个事件发生的经过以及为什么提出工程索赔，并提出索赔要求，例如人工费、材料费、工期费等等;索赔根据部分写工程索赔的具体程序，工程索赔的具体程序，工程索赔的具体程序，工程索赔的具体程序;接下来是计算部分，包括索赔总额以及各单项的计算，并出现各个单项计算数据的依据以及对证据的情况说明。 三、工程索赔条件
索赔条件，又称干扰事件，是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的各类事件.通常承包商可以索赔的事件有：
1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失.
2、因工程变更（含设计变更，发包人提出的工程变更，监理工程师提出的工程变更，以及承包人提出并经监理工程师批准的变更）造成时间和费用的损失.
3、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加.
4、发包人延期支付期限造成承包人的损失.
5、非承包人的原因导致工程的暂时停工.
6、物价上涨，法规变化及其他.
根据法律规定可以得知，工程索赔申请书的主要内容包括，工程的名称、受理索赔者的全称，索赔理由具体指出合同项下的违约事实及根据等方面的内容。以上便是我为您带来的关于工程费用索赔申请表怎么写的相关知识，若大家有什么不了解的亦或是有其他疑问的可以学习有关的法律。
￥
5.9
百度文库VIP限时优惠现在开通,立享6亿+VIP内容
立即获取
工程费用索赔申请表怎么写
工程费用索赔申请表怎么写
我们知道实践中经常会出现拖欠工程款的情况，一般情况下当事人不会直接去法院起诉，而是先礼后兵，先向有关单位索赔，一般都会有一个申请书，也就是所谓的工程索赔申请书，下面我就带大家一起来看一下工程费用索赔申请表怎么写吧。
一、工程费用索赔申请表怎么写
工程名称：
致： （监理单位）
根据施工合同条款第 条的规定，由于________________________________的原因，我方要求索赔金额（大写）_____________________________，请予以批准。
索赔的详细理由及经过：
索赔金额的计算：
附：证明材料
承包单位（章）__________
承包单位（章）__________
项目经理_____________
日 期_____________
二、工程索赔单的内容
一个完整的索赔报告单应包括如下内容：总论部分、根据部分（说明具有索赔的权利---索赔能否成立的关键，主要包括以下内容：索赔事件的发生情况、已递交的索赔意向通知书、索赔事件的处理过程、索赔要求的合同根据、所附的证据资料）、计算部分、证据部分（索赔报告的重要组成部分）
前言叙述这个事件发生的经过以及为什么提出工程索赔，并提出索赔要求，例如人工费、材料费、工期费等等;索赔根据部分写工程索赔的具体程序，工程索赔的具体程序，工程索赔的具体程序，工程索赔的具体程序;接下来是计算部分，包括索赔总额以及各单项的计算，并出现各个单项计算数据的依据以及对证据的情况说明。 三、工程索赔条件
索赔条件，又称干扰事件，是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的各类事件.通常承包商可以索赔的事件有：
1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失.
2、因工程变更（含设计变更，发包人提出的工程变更，监理工程师提出的工程变更，以及承包人提出并经监理工程师批准的变更）造成时间和费用的损失.
3、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加.
4、发包人延期支付期限造成承包人的损失.
5、非承包人的原因导致工程的暂时停工.
6、物价上涨，法规变化及其他.
根据法律规定可以得知，工程索赔申请书的主要内容包括，工程的名称、受理索赔者的全称，索赔理由具体指出合同项下的违约事实及根据等方面的内容。
工程施工索赔报告单的样式
关于发包人引起暂停施工的索赔致：。。。。。监理公司 工程名称：。。。。。。。。。 事件：
我方在完成各项开工准备后，经贵监理公司审核，向。。。。。。。业主递交开工报告并得到批准，定于2011年7月1日开工。由于业主迟迟不能召开征地协调会，工程施工受到林业局管理人员和当地农民的阻挠，工程施工至今不能开展，另外我方没有接到业主关于工期调整的通知，由此导致我方所有施工计划必须重新调整，也导致我方的设备闲置、人员窝工、材料浪费（详见《索赔金额计算书》）。 理由： 根据《送电线路输电工程施工合同》条款2.5，发包人有义务向承包人提供施工场地；根据条款12.2，由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和增加费用，并支付合理利润。
。。。。。。
2011年．。月。。日
工程索赔报告范文
《建设工程施工合同(示范文本)》（GF-1999-0201）对索赔的时限、程序、依据的规定及提供索赔机会的条款
建设部和国家工商行政管理总局依据有关建设工程施工阶段的法律、法规，结合建设工程施工的实际情况、并借鉴国际有关土木工程的施工合同文本，制定了《建设工程施工台同(示范文本)》（GF-1999-0201）(以下简称《示范文本》)。《示范文本》的推行，为开展施工索赔创造了条件。
一、《示范文本》第二部分通用条款第36条专门制定了索赔条款
这个条款对索赔时限、索赔程序和索赔的依据都作出了严格的约定。在履行合同时，必须予以足够的重视。现全文抄录如下：
36．索赔
36.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。
36.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：
（1）索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；
（2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；
（3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；
（4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；
（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。
36.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按36.2款确定的时限向承包人提出索赔。
从上述内容足以说明证据是索赔的关键。证据不足或没有证据，索赔是不能成立的。证据是在施工过程中，也就是合同履行中产生的，常见的可以索赔的证据除合同文本外有如下多种：
l．投标文件。投标文件是组成施工合同的重要部分，其内容包括承发包双方的要约和承诺，在索赔要求中可以直接作为证据；
2．会议纪要。在施工过程中发包人、承包人、监理人及有关方面针对工程召开的一切会议的纪要。但纪要要经过参与会议的各方签认，或由发包人或其代理人签章发给承包企业才有法律效力；
3．往来信件。合同双方的往来信件，特别是对承包企业提出问题的答复信或认可信等；
4．指令或通知。发包人驻工地代表或监理工程师发出的各种指令、通知，包括工程设计变更、工程暂停等指令；
5．施工组织设计。这是指包括施工进度计划在内，并经发包人驻工地代表或监理工程师批准的施工组织设计或施工方案；
6．施工现场的各种记录。如施工记录、施工日报、工长日记、检查人员日记或记录，以及经发包人驻工地代表或监理工程师签认的工程中停电、停水、停气和道路封闭、开通记录或证明等；
7．工程照片。这是指注明日期，可以直观的工程照片；
8．气象资料。现场每日天气状况记录。请发包人驻工地代表或监理工程师签证的气象记录；
9．各种验收报告。如隐蔽工程验收报告、中间验收工程报告、材料实施报告以及设备开箱验收报告等：
10．建筑材料的采购、运输、保管和使用等方面的原始凭证；
11．政府主管工程造价部门发布的材料价格信息、调整造价的方法和指数等；
12．各种可以公开的成本和会计资料；
13．国家发布的法律、法令和政策文件，特别是涉及工程索赔的各类文件，一定要注意积累。
在索赔管理中，除了及时提出和注意收集证据外，还要保证提出的索赔报告的真实性、全面性和证据的法律效力。采取摆事实、讲道理，利用公关手段，力争索赔成功。
二、《示范文本》提供索赔机会的条款
序号 条款 索赔的基础、理由或权利 工期延长 费用增加
1 4 发包人要求承包人需要特殊保密的措施费，由发包人承担 √
2 6．2 工程师指令错误发生的费用、给承包人造成的损失，由发包人承担 √ √
3 7．3 因发包人原因，承包人在施工中采取的紧急措施，造成承包人费用增加 √ √
4 8．3 发包人未能完成其义务(9项工作)，造成延误，赔偿承包人损失 √ √
5 12．2 发包人因其自身原因，推迟工作 √ √
6 12 因发包人原因暂停施工 √ √
7 13 工期延误条款(7种情况) √ √
8 15 发包人要求工程部分或全部达到优良的标准 √ √
工程质量因发包人原因达不到约定条件 √ √
9 16 工程因工程师不正确纠正或其他非承包人原因造成的返工、修改 √ √
工程师影响施工正常进行的，如检验为合格，由发包人承担追加合同价款 √ √
10 18 工程师要求重新检验，如工程合格，则工期延长，费用增加 √ √
11 19．5 由于设计原因试车达不到验收要求，发包人负责修改设计 √ √
由于设备制造原因试车达不到验收要求，且设备为发包人采购 √ √
12 23．3 合同价款调整款(4种情况) √ √
13 27．4 发包人供应材料、设备延误或不合格 √ √
14 29．1 设计变更 √ √
15 39．3-(4)(5)(6) 不可抗力 √ √
16 43．2 工程施工发现地下障碍和文物而采取的保护措施 √ √
17 44．6 因发包人原因，解除合同，由发包人按合同支付已完工程价款和赔偿承包人有关损失 √
以上就是小编对于工期索赔报告范文（工期索赔报告范文）问题和相关问题的解答了，工期索赔报告范文（工期索赔报告范文）的问题希望对你有用！
